西安商品房买卖合同范本

西安商品房买卖合同范本 西安商品房买卖合同范本
出卖人：__________(以下简称甲方)
买受人：__________(以下简称乙方)
甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将自有坐落__________市__________路__________号房屋__________间，建筑面积__________平方米售卖给乙方。
二、甲方出售给乙方的房屋东至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面图一张)。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。
三、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币__________万元，由甲方售卖给乙方。
四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币__________万元;第二期在交付房屋之日，付人民币__________万元;第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款，甲方收到后出具收据。
五、甲方应自本合同签订之日起__________天内将房屋腾空，连同原房屋所有权证等有关证件，点交乙方，由乙方出具收到凭证。
六、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应出具申请房屋产权转移给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。
七、本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自承担。
八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期一天按房价总额的3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方得解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
九、乙方全部或部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日5‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方得解除本合同。解约时，乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。
十、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符，经鉴定属实，甲方应于1个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求，乙方得解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条规定承担违约责任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上述房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用税及其他有关费用。
十三、本合同的附件与合同有同等法律效力。
十四、本合同一式4份，甲乙方各执1份，另2份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。
立约人：
甲方：____________(签章)　乙方：_____________(签章)
________年______月_____日订于________________市(县)
在我们进行撰写西安商品房买卖合同的时候，可以参考上面的这个范本进行撰写，另外，我们在进行签订合同的时候，一般是一式4份，除了买卖双方各一份以外，还需要将另2份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续，来保障好双方的合法权益。

·担保公司房产抵押的流程是怎样的
      担保公司房产抵押的流程是怎样的？ 一、通过担保公司办理房产抵押贷款的流程主要有如下几步： 1、向担保公司提出贷款意向，通过交流，对你的贷款情况做一个大致的判断， 2、向担保公司提交所需资料，同时担保公司报评估公司，对抵押物做评估。 3、担保公司整理资料交银行并到银行签订合同。 ...

·夫妻离婚房屋归一方怎样办过户手续？
      根据我国法律的规定，夫妻双方在婚内购买的房产应为共同财产，在离婚时，双方都有权利对共同财产进行分割。不过房产的分割较为特殊，一般是双方协商将房屋产权过户给其中一方，而未获得房屋产权的一方则可以得到一定的经济补偿。那夫妻离婚房屋归一方怎样办过户手续?我们来了解一下。 一、夫妻离婚...

·什么是认购书 商品房认购书是什么
      什么是认购书商品房认购书指购房者与开发商签订的一份合同，而且独立于正式房屋买卖合同。认购书并不是购房过程中的必须的法律程序，在《民法典》上认购书视为要约合同。虽然认购书所约定的购买行为有效，但是买卖双方仍需签订正式的购房合同。因此，最终的购房法律文本只有购房合同。即便购房者不签认...

·柳州市房屋拆迁补偿价格标准？
      柳州市房屋拆迁补偿价格标准？ 随着房地产市场的发展，越来越多老旧的房屋面临拆迁，房屋拆迁面临的最大问题就是拆迁补偿。柳州市也是一样，柳州的房地产也在迅猛发展，柳州市地方政府针对拆迁补偿，出台了柳州市房屋拆迁补偿价格，确保拆迁补偿有依据。接下来，有想了解柳州的拆迁补偿的，可以随我...

·2023年上海购房限购政策社保补缴是否可以
      上海购房限购政策社保补缴是否可以 我国公民的工作一直以来就和住房问题是紧密相连的，尤其是对于一些外来务工人员，想要在本省购买房子的话面临的压力将更多。可是自从上海市政府推出最严限房令以后，将社保的时间进行了调整，这样一来很多都中途断缴的人比较担心的问题就是上海购房限购政策社保补...

·离婚房产变更费用多少费用多少？
      在夫妻情感破裂需要离婚时，房产以及夫妻共同财产的分割是十分重要的。在房产分割完成后，还需要进行房产过户。房产进行过户，所有权即发生转移。有些人要问，离婚房产变更费用多少费用多少?下文将会对此做详细介绍。 离婚房产变更费用多少费用多少? 一、离婚后，如果房屋实际所有人发生变化，...

·房屋他项权证查询在哪里？
      房屋他项权证查询在哪里？ 房屋他项权指的是在他项权利登记之后，由相关部门持有的证明。现在，国家经济飞速发展，买房买车对于绝大部分来说，已经没有太大的压力，但是，在购房时，还是会手足无措，比如要缴纳各种房税，之后还要进行查询，那么，房屋他项权证查询在哪里?我们一起来看一下。 一...

·父母去世子女继承房产诉讼规定是什么？
      父母去世子女继承房产诉讼规定是什么?父母去世子女继承房产诉讼规定是首先需要书写起诉状，然后到当地就有管辖权的法院提出立案申请。继承权财产分割纠纷诉状和内容有原告及被告的基本信息、诉讼请求、事实与理由、法律依据以及需要说明的其它事项等。继承权是指继承人依法取得被继承人遗产的权利。二...

·现在购房要按照开发商的要求，在看中了某套商品房的情况下要先签
      现在购房要按照开发商的要求，在看中了某套商品房的情况下要先签订认购书，与此同时购房者也要支付一定的购房定金才行。而在认购书中自然又有关于购房定金的约定，但此时很多人可能并不清楚应该怎么来约定。那到底房屋买卖认购书中应该怎么约定定金?我们一起在下文中进行了解吧。 一、房屋买卖认购书...

·房屋买卖合同主要可分为新房买卖合同和二手房买卖合同，新房买卖
      房屋买卖合同主要可分为新房买卖合同和二手房买卖合同，新房买卖合同由购房者按照开发商提供的资料清单，逐一准备好相关资料，就可以与开发商签订购房合同了，流程相对简单，而二手房买卖合同涉及的内容和环节更多、更复杂，那么，二手房的房屋买卖合同签约流程要注意什么呢? 1、必须确认房主真实身...

·一、婚后购买的按揭房离婚时如何过户?
      一、婚后购买的按揭房离婚时如何过户? 申请人准备好申请材料之后,到房管部门办理离婚房产过户手续,流程如下: 1、在公证处办理产权公证,如果有离婚判决书则无需办理,同时交付产权公证费。 2、房产交易转绘办理。 3、到房管局办理免征契税申请。 4、析产登记手续办理并缴登记费...