如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利

施工合同常常会发生变更，确定当事人的意思表示不仅应该看施工合同约定，还应看当事人的实际履行行为。虽然承包人未按照约定申请工期顺延，但是如果发包人在相关会议纪要，往来函件、承诺函等文件中表明其同意工期顺延，应视为发包人与承包人变更了施工合同的约定，不再坚持约定的索赔程序。另外，在承包人对其未按照合同约定申请工期顺延予以合理解释(例如，在索赔期限内尚不能确定工期应予顺延的时间、发包人默许承包人可在结算时主张工期顺延等)，此时也应该认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利。即如果其他证据能够形成证据链，证明工期应予以顺延，且承包人对其未申请工期顺延有合理解释，法院应该综合相关证据进行认定，而不应对承包人顺延工期的主张一概不予支持。

如果双方仅约定承包人提出工期顺延申请的期限，但是未明确约定未在约定时间内提出申请视为工期不顺延或者视为放弃权利，则不能直接认定承包人未申请顺延工期的后果是丧失主张工期顺延权利。

·餐饮用工劳动合同法规定书面合同应该包括哪些内容?
      餐饮用工劳动合同法规定书面合同应该包括哪些内容? 餐饮业劳动合同编号:_________ 甲方(用人单位)名称：_______ 法定代表人：_______________ 地 址：________ 联系电话：______ 乙方(劳动者)姓名：______ ...

·劳动关系是认定劳动者身份的重要条件之一，如果不能认定劳动者与
      劳动关系是认定劳动者身份的重要条件之一，如果不能认定劳动者与用人单位之间存在劳动关系，劳动者就不能得到法律的全面保护。在实践中存在劳动者先被用人单位处解除劳动关系，而后又回到用人单位工作，此时只要恢复劳动关系即可。下面我们为您总结了恢复劳动关系的条件。一、构成劳动关系的条件(一)...

·员工在试用期工资如何计算？
      试用期工资如何计算试用期离职工资应当按照劳动者正常出勤的天数以及加班时间的多少来进行计算其工资，其月实际工资=月工资÷21.75×实际出勤天数,工作日加班费的计算方式:月工资÷21.75÷8×加班小时数×1.5倍;双休日加班费的计算方式：月工资÷21.75÷8×加班小时数×2倍;...

·什么是劳动关系归属地？
      劳动者在入职之后，应与用人单位签订劳动合同，在双方签订劳动合同之后，劳动者就与用人单位建立了劳动关系。在实践中，有许多劳动关系纠纷是由于劳动关系归属地不明确引起的，那什么是劳动关系归属地?它是怎么划分的?我们将在下文中为您详细说明。 一、什么是劳动关系归属地?怎么划分? 劳动关...

·事实劳动关系的法律规定有哪些？
      同时符合以下条件的，劳动关系成立：劳动者和单位合法，具有主体资格；单位规章适合劳动者；劳动者的劳动行为是单位业务之一；单位给予劳动者报酬。劳动者服从单位管理命令，稳定、持续的为用人单位。提供体力智力上的劳动并收取合适报酬才形成合法关系。一起看一下事实劳动关系的法律规定有哪些： ...

·在我国规定办社保要劳动合同吗
      公司是有责任和义务给员工缴纳社会保险的，除了城镇职工以外，我国农户可以办理到的社会保险就是养老保险和医疗保险这两部分，如果是这样的话，对于劳动合同就没有什么具体的要求了。不过城镇职工一定要监督公司给自己办理社会保险，另外要了解一个法律常识就是，在我国规定办社保要劳动合同吗? 一...

·劳动仲裁中的伪证
      劳动仲裁与劳动诉讼在举证要求上是有很多区别的。首先是对双方来说，在劳动仲裁时是可以随时提出证据的。这对双方来说虽然是一样的，但是明显的受益者是单位。因为劳动纠纷，单位在举证能力上，本来就是占优势地位的。其次，劳动仲裁中没有规定逾期举证的不当后果。与前者一样，这一点是一个事物的另一...

·签署的劳动合同标准是什么？
      签署的劳动合同标准是什么？ 一、签署的劳动合同标准是什么? 劳动合同，是劳动者与用工单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。劳动合同按合同的内容分为劳动合同制范围以内的劳动合同和劳动合同制范围以外的劳动合同;按合同的形式分为要式劳动合同和非要式劳动合同。　劳动合同双方...

·广义工程质量概念是怎样的
      广义工程质量概念是怎样的？ 近几年，媒体几次报道国内一些地方出现的工程事故，楼歪歪、楼薄薄、楼脆脆等，不仅有这些看得着的怪象，甚至还有摸得着的，一些购房人在收房时，手指在墙上一戳一个洞、楼上装修两下就把楼板打穿，这些都是工程质量上出了问题，那么，广义工程质量概念是怎样的呢? 工...

·劳动仲裁决定可以强制执行吗？
      劳动仲裁决定可以强制执行吗?劳动仲裁决定是可以强制执行的，参加仲裁的仲裁员是来自劳动和法律方面的专家，具有处理劳动争议的丰富经验，有利于提高仲裁办案质量。但是，仲裁裁决书发生法律效力后，当事人不履行仲裁裁决的，仲裁机构不能强制执行，只能由当事人申请人民法院强制执行。劳动仲裁胜诉后...

·误工费是保险公司赔吗？
      误工费是保险公司赔吗有些事故会涉及到一个问题，就是误工费。那么，误工费是谁来赔的，有人不确定误工费到底该不该保险公司承担。其实，误工费的确是在保险责任的范围之内。受害方向保险公司出示证据，证明了自己在赔偿范围内，保险公司就有应该有义务承担相应的误工费。二、误工费计算误工费的计算标...